… utilizzo di legname non trattato con oli o vernici protettive; all' assenza di uno strato di separazione tra la platea in c.a. e le travi di fondazione in legno; alla mancata impermeabilizzazione del…...
…erminato costi di mantenimento, ritardo della realizzazione dell' utile delle vendite e maggior addebito di interesse bancari. La convenuta E.X T.XXX s.r.l., costituitasi con comparsa depositata il 24…...
…avori C.XXXXX C.XXXXXXXX. Costituendosi in giudizio C.XXXXX C.XXXXXXXX ha contestato l' avverso addebito di responsabilità, evidenziando altresì che all' atto Sentenza n. 359/2021 pubbl. il 26/02/2021…...
…he le modalità di posa prescelte dall' appaltatrice, con particolare riferimento alla mancata separazione tra la guaina posata in piano rispetto a quella verticale, non sono effettivamente le più idon…...